Правовое регулирование

12. Правовое регулирование

12.1.Взаимоотношения участников размещения муниципального заказа, Заказчика и Комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.2.Члены Комиссии и привлекаемые Комиссией эксперты (в случае необходимости) не имеют права до завершения конкурса разглашать информацию по существу рассматриваемых предложений лицам, не входящим в состав Комиссии.

12.3.Попытки Участника (Участника конкурса) повлиять на Комиссию и привлекаемых ею экспертов при оценке конкурсных заявок или на решение о присуждении права на заключение контракта, служит основанием для отклонения конкурсной заявки такого Участника (Участника конкурса).

12.4. Конкурсная заявка Участника (Участника конкурса) будет отклонена, если установлено, что Участник (Участника конкурса) заключил соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса.

 

Приложение №1

 

Техническое задание по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 01.03.2009 г. по 28.02.2010 г.

1.         Объем работ:

 

Зимний период (6 мес.)

№ п/п	Объект	Объем работ в месяц
		Подметание со сгребанием, кв.м	Посыпка, кв.м	Вывоз снега, куб.м
1	Уборка дорог первой категории	15 дней	12 дней	4 дня
1.1	Леншоссе — ул.Строителей(от ул.Павловской до Гатчинского шоссе)	329 160	263 328
1.2	ул.Павловская	89 100	71 280
1.3	Автодорога от проезда к ст Антропшино до соед. С а/д Гатчина-Павловск	222 666	178 132,8
1.4	ул.Фабричная до моста	42 157,5	33 726
1.5	Площадь ДК	13 068	10 454,4
1.6	ул.Западная	144 612	115 689,6
1.7	ул.Антропшинская	295647	236 517,6
	Итого первой категории	1 136 410,5	909 128,4
2	Уборка дорог второй категории	8 дней	8 дней	3 дня
	ул.Привокзальная до перекр. Нов.Дор.	56 000	56 000
	ул.Заря	28 000	28 000
	Переулки в Ремизе 3 ед.	12 000	12 000
	ул.Первомайская	72 800	72 800
	ул.Куралева	25 200	25 200
	ул.Советская	19 600	19 600
	Рабочий переулок	6 400	6 400
	ул.Ижорская	38 400	38 400
	ул.Новая	30 000	30 000
	ул.Бумажников	12 800	12 800
	А/д от КПП -2 до соед. с Железнодор.	27 984	27 984
	Переулки Антропшино	32 000	32 000
	Проезд до ст. Антропшино	39 200	39 200
	ул.Ленинградская	22 400	22 400
	ул.Пионерская	16 800	16 800
	ул.Школьная	22 400	22 400
	Технический переулок	8 000	8 000
	Транспортный переулок	8 000	8 000
	Клубный переулок	16 000	16 000
	ул.Сельская	36 000	36 000
	ул.Средняя	16 000	16 000
	Дорога на кладбище	32 000	32 000
	Пер.Мирный	6 400	6 400
	А/д к очистным сооружениям	270 400	270 400
	Итого второй категории	854 784	854 784
3	Уборка дорог третьей категории	4 дня	4 дня	1 день
	Тротуары ЛКПК, БКФ	83 200	83 200
	Тротуары Комсомолец	14 400	14 400
	Внутриквартальный жилой массив	82 400	82 400
	Итого третьей категории	180 000	180 000

Весенне-летне-осенний период (6мес.)

№ п/п	Объект	Объем работ в месяц
		Подметание, кв.м	Поливка, кв.м	Вывоз смета, куб.м
1	Уборка дорог первой категории	12 дней	6 дней	4 дня
1.1	Леншоссе — ул.Строителей(от ул.Павловской до Гатчинского шоссе)	263 328	131 664
1.2	ул.Павловская	71 280	35 640
1.3	Автодорога от проезда к ст Антропшино до соед. С а/д Гатчина-Павловск	178 132,8	89 066,4
1.4	ул.Фабричная до моста	33 726	16 863
1.5	Площадь ДК	10 454,4	5 227,2
1.6	ул.Западная	115 689,6	57 844,8
1.7	ул.Антропшинская	236 517,6	118 258,8
	Итого первой категории	909 128,4	454 564,2
2	Уборка дорог второй категории	8 дней	4 дней	2 дня
	ул.Привокзальная до перекр. Нов.Дор.	56 000	28 000
	ул.Заря	28 000	14 000
	Переулки в Ремизе 3 ед.	12 000	6 000
	ул.Первомайская	72 800	36 400
	ул.Куралева	25 200	12 600
	ул.Советская	19 600	9 800
	Рабочий переулок	6 400	3 200
	ул.Ижорская	38 400	19 200
	ул.Новая	30 000	15 000
	ул.Бумажников	12 800	6 400
	А/д от КПП -2 до соед. с Железнодор.	27 984	13 992
	Переулки Антропшино	32 000	16 000
	Проезд до ст. Антропшино	39 200	19 600
	ул.Ленинградская	22 400	11 200
	ул.Пионерская	16 800	8 400
	ул.Школьная	22 400	11 200
	Технический переулок	8 000	4 000
	Транспортный переулок	8 000	4 000
	Клубный переулок	16 000	8 000
	ул.Сельская	36 000	18 000
	ул.Средняя	16 000	8 000
	Дорога на кладбище	32 000	16 000
	Пер.Мирный	6 400	3 200
	А/д к очистным сооружениям	270 400	135 200
	Итого второй категории	854 784	427 392
3	Уборка дорог третьей категории	8 дня	4 дня	1 день
	Тротуары ЛКПК, БКФ	166 400	83 200
	Тротуары Комсомолец	28 800	14 400
	Внутриквартальный жилой массив	164 800	82 400
	Итого третьей категории	360 000	180 000

Гарантия качества работ: работы должны быть выполнены в соответствии с п.1 настоящего Приложения с учетом погодных условий согласно действующим нормам и условиям муниципального контракта (Приложение №3).

Сроки и условия оплаты: работы должны выполняться с 01.03.2009 по 28.02.2010 г. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно на основании подписанных актов выполненных работ, в соответствии с техническим заданием и с учетом погодных условий, за счет средств бюджета муниципального образования город Коммунар.

Приложение №2

Образцы форм для заполнения

 

Фирменный бланк организации (фирмы)

 

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 01.03.2009г по 28.02.2010г

 

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, документ, удостоверяющий личность)

__________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

(номер телефона)

в лице __________________________________________________________________

(должность, ФИО)

сообщаем о своем согласии учувствовать в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области в период с 01.03.2009г. по 28.02.2010г., в соответствии с известными нам требованиями конкурсной документации, за стоимость (цену) муниципального контракта в размере:_____________________________________________________________рублей,

включая НДС в сумме ________________________________ рублей.

Обоснование нашей цены дано в приложении к настоящей Заявке (сметы и/или расчеты).

Настоящим заявляем о соответствии нашей организации установленным требованиям к участникам размещения заказа, что подтверждается прилагаемыми документами, согласно конкурсной документации.

Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения представить уточненную программу работ, выполнить все объемы в соответствии с Техническим заданием и согласовать все необходимые проектные решения с тем, чтобы выполнить все работы на вышеуказанном объекте.

Нами будут привлечены субподрядные организации (заполняется в случае привлечения указанных организаций):

№ п/п	Наименование субподрядных работ	Название организации	Юридический, почтовый адрес, тел/факс	% объема от общего объема выполняемых работ	ФИО руководителя

Настоящим заявляем о наличие специализированной техники: ________________,

для весене-летне-осенего содержания __________________________________________,

для зимнего содержания _____________________________________________________.

Обязуемся: в случае победы заключить муниципальный контракт в сроки указанные в конкурсной документации.

Мы предлагаем дополнительные сведения и предложения: ____________________________________________________________________________________________________

Решение о результатах конкурса просим сообщить по адресу:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________/____________________/

(подпись) (Ф.И.О..)

"____" _____________ 2009г.

 М.П.

Анкета участника размещения заказа и справочная информация

о контактных лицах

1.Фирменное наименование участника размещения заказа:____________________

2.Сокращенное наименование участника размещения заказа: __________________

3. Юридический адрес:___________________________________________________

__________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

4. Фактический адрес:_______________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Руководитель (должность, ФИО)________________________________________

6. Телефон \ факс:_______________________________________________________

7. Адрес электронной почты:_____________________________________________

8. Дочерние организации: ________________________________________________

9. Сведения о государственной регистрации участника размещения заказа:

- регистрирующий орган:_________________________________________________

- регистрационный номер:________________________________________________

- дата регистрации:_____________________

10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

11. Код ОКВЭД___________________

12. Код ОКПО____________________

13. Основной вид деятельности:___________________________________________

14. Собственность:

14.1. Российская ___________%,

в том числе: - государственная ___________%

- муниципальная ___________%

- частная ___________%

- общественных организаций ___________%

14.2. Иностранная ___________%

15. Банковские реквизиты:________________________________________________

16. Настоящим сообщаем, что мы имеем финансовые средства, материальные и технические возможности, необходимые для выполнения работ согласно технического задания настоящей конкурсной документации.

17. Уполномоченные члены Комиссии, Заказчик могут связаться со следующими лицами для получения информации об участнике размещения заказа:

Тематика вопросов	Фамилия, имя, отчество, должность	№№ телефонов
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Справки по финансовым вопросам
Справки по техническим вопросам (сметной документации)

18. Настоящим подтверждаем, что не имеем от государственных органов предписаний (решений) о приостановлении экономической деятельности, не находимся в стадии ликвидации (банкротства), что наше имущество не находится под арестом, отсутствуют задолженности по обязательным платежам.

______________/____________________/

(форма заполняется по желанию участника)

Перечень работ, выполненных участником размещения заказа по работам подлежащими выполнению по настоящему конкурсу

__________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

№№ п/п	Наименованиеи адрес объекта	Общий объем работ,тыс. руб.	В том числе, выполненных собственными силами, тыс.руб.	Начало работ	Окончание работ	Заказчик	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
3
4
5
6

______________/____________________/

(подпись) (ф.и.о.)

"____" _____________ 2009г.

 М.П.

Приложение № 3

 

2.4. Проект муниципального контракта

на выполнение работ для муниципальных нужд № _____

г. Коммунар«__»____________ 2009г.

Администрация муниципального образования город Коммунар, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы МО город Коммунар А.В. Ивановой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области в период с 01.03.2009 г. по 28.02.2010 г. (далее - Объект).

1.2. Объёмы работ определены техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту).

1.3. Работы выполняются за счёт средств бюджета муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование город Коммунар).

1.4. Исполнитель обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ (п. 1.1.) в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.5. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную муниципальным контрактом стоимость работ.

1.6. Основанием заключения настоящего муниципального контракта является решение комиссии по размещению муниципальных заказов муниципального образования город Коммунар (протокол заседания от ______________ № _______).

2. Цена муниципального контракта

2.1. Цена муниципального контракта составляет _______________ в т.ч НДС (____).

2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает работу Исполнителя после подписания сторонами акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Работы, выполненные по вине Исполнителя после истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока выполнения работ, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему муниципальному контракту должны быть начаты с момента подписания настоящего муниципального контракта, выполняться в соответствии с Приложением к муниципальному контракту.

3.2. Продолжительность выполнения работ: ________________.

3.3. Условия и порядок внесения изменений выполнения работ оговорены в части 7 настоящего муниципального контракта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Осуществлять периодический контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками) в соответствии с Приложением и условиями муниципального контракта.

4.2. Осуществлять расчеты с Исполнителем в порядке, предусмотренном в части 6 настоящего муниципального контракта.

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего муниципального контракта.

5. Обязанности Исполнителя

Для реализации предмета настоящего муниципального контракта Исполнитель обязуется:

5.1. В течение срока указанного в пунктах 3.1. и 3.2. полностью выполнить все работы по настоящему муниципальному контракту.

5.2. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

5.3. Содержать уличную дорожную сеть в безопасном для дорожного движения состоянии в соответствии с требованиями действующих нормативов.

5.4. Использовать материалы, изделия, технику и оборудование, необходимые для качественного выполнения работ по уборке и содержанию дорог на территории МО город Коммунар. Нести ответственность за сохранность муниципального имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Исполнителя он восстанавливает его за свой счет.

5.5. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ.

5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ привлеченными организациями, за координацию их деятельности и соблюдения ими графика производства работ.

5.8. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта выполненных работ приемочной комиссией.

5.9. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить Заказчику все необходимые документы и информацию по выполненным работам.

5.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

5.11. Обеспечить соответствие рабочей документации по техническим, стоимостным и объемным показателям.

5.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего муниципального контракта.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего муниципального контракта.

6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов

6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанных актов выполненных работ, в соответствии с Приложением к муниципальному контракту и с учетом погодных условий.

6.2. Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.

6.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п. 6.2) или направляет обоснованный отказ.

6.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта выполненных работ.

6.5. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах лимита финансирования.

6.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7. Производство работ

7.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего муниципального контракта.

7.2. Исполнитель еженедельно предоставляет Заказчику акт выполненных работ в соответствии с Приложением к муниципальному контракту и с учетом погодных условий, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

7.2. Заказчик вправе назначить своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту выполненных работ, осуществляет надзор и контроль за выполнением и качеством работ, согласно условиям муниципального контракта.

7.3. Представитель Заказчика имеет право в любое время беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.4. Заказчик периодически в лице своего представителя совместно с Исполнителем осуществляет проверку выполнения работ с составлением акта проверки.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, либо инициировать процедуру расторжения муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. В случае если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему муниципальному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Гарантии

9.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами, своевременно устранять дефекты, выявленные при приемке работ.

9.2. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего муниципального контракта.

10.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пени, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Исполнителем работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ, но не более чем за три месяца.

10.3. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пени, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

10.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.5. В случае повреждения зеленых насаждений по вине Исполнителя при выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения.

12. Срок действия и порядок расторжения муниципального контракта

12.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

12.2. Расторжение муниципального контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. При расторжении муниципального контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего муниципального контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя подписать акты выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.

12.4. Муниципальный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения муниципального контракта обязательствам.

13. Особые условия

13.1. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения муниципального контракта и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки выполнения работ по настоящему муниципальному контракту в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.

13.2. Любое уведомление по настоящему муниципальному контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в части 14 настоящего муниципального контракта.

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иным поименованным в данном пункте способом - в день отправки.

13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта. Во всем, что не предусмотрено муниципальным контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.4. Для заключения настоящего муниципального контракта Исполнитель обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления деятельности.

13.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ (п. 1.1.) возмещается виновной Стороной.

13.6. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего муниципального контракта.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик Исполнитель

188320, Россия, Ленинградская область,

Гатчинский район, г. Коммунар,

ул. Садовая, д.3, тел./факс 460-00-98

ИНН 4719005453

КПП 471905001

р/с 40204810100000002516

л/с 03002060010

БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России

по Ленинградской области г. СПб

Глава муниципального образования

город Коммунар

__________________ А.В.Иванова ___________________

«____»_____________2009г. «____»_____________2009 г.

М.П. М.П.

Заключение

 

Задача настоящей работы – разработка конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар.

Разработанная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов конкурсная документация позволит муниципальному заказчику определить исполнителя работ по уборке и содержанию дорог, который предложит наилучшие условия оказания услуг не только по цене контракта, но и по качественным (функциональным) характеристикам услуг, и заключить с таким исполнителем муниципальный контракт.

Список литературы

 

1.    Конституция Российской Федерации. –СПБ.: Издательский дом «Литера»,200. -48с.

2.    Гражданский кодекс Российской Федерации. – СПб.: Виктория плюс,2003. – 480с.

3.    О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.

4.    О защите конкуренции: Федеральный закон РФ от 26.07.2007 г. №135-ФЗ.

5.    О размещении заказов на поставки товаров, выпонение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ.

6.    Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 30 декабря 2008 года №308-ФЗ.

7.    О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: Федеральный закон №207-ФЗ от31 декабря 2005г.

8.    О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон №53-ФЗ от 20 апреля 2007 г.

9.    О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон № 218-ФЗ от 24 июля 2007 г.

10.  О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов у субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах (ценах лотов): Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 642.

11.  Каранатова Л.Г. и др. Управление государственными закупками в Санкт-Петербурге / Под ред. В.В. Бланка, Ю.П. Панибратова. – СПб: СПбГАСУ, 2005 – 279с.

12.  Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд. / Под. Ред. А.Г. Свинаренко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 360с.

13.  Резник А. Технологии управления конкурсными торгами // Конкурсные торги. 2000. – Январь-февраль.- С..36-38.